1．招标前提
本招标项目 旅投普洱?十号院建设项目 已由 思茅区发展和鼎新局 以 思发改登记[2016]13号 文核准建设，项目业主为： 普洱旅投房地产开发有限公司 ，建设资金来自 企业自筹 ，项目出资比例为 100% 。招标代理机构为正点游戏 。本项主张旅投·普洱十号院项目（旅投·福莲山居）建设项目二期施工便路土方及场地平坦工程已具备招标前提，现进行公开招标，特欢迎具备相应实力的投标人参加本项目投标。
2．项目概况与招标领域
2.1项目名称：旅投·普洱十号院项目（旅投·福莲山居）建设项目二期施工便路土方及场地平坦工程
2.2建设地址： 普洱市游览环线，佛莲山隧路以北1000米，石龙咸阳头 ；
2.3招标内容及规模：1、主环路K0+452～K1+222.74（长770.74m，宽7.0m），路基工程及建边坡土方工程（二期主环路）；2、二期次干路，长1039.8m，宽4m；3、二期场地平坦；4、图纸及工程量清单所示全数领域。5、土方工程：承包人进场后由发包人、承包人、监理人及跟踪审计共同对现场原地貌进行复测，最终按现实土方量结算。
2.4打算工期：50日历天；
2.5打算总投资：约380.00万元；
2.6招标领域：1、主环路K0+452～K1+222.74（长770.74m，宽7.0m），路基工程及建边坡土方工程（二期主环路）；2、二期次干路，长1039.8m，宽4m；3、二期场地平坦；4、图纸（《路路安插及竖向设计图》及《总图规划图》、《挖填方边坡工程平面、剖面、详图1、2》，二期土方平衡图；5、工程量清单所示全数领域；6、土方工程：承包人进场后由发包人、承包人、监理人及跟踪审计共同对现场原地貌进行复测，最终按现实土方量结算。
2.7质量要求：按现行国度及行业有关质量验收尺度，一次性验收合格；
资质要求：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人企业。
项目经理要求：拟派项目经理须具备市政工程专业贰级（含贰级） 以上注册建造师证书，具备有效的安全出产查核合格证书，且未担任其他在施工建设工程项主张项目经理(投标人应作出承诺：承诺拟派项目经理现阶段没有担任其它在施建设工程项主张项目经理)。
财政情况：投标人近年无沉大吃亏（投标人需提供2015年、2016年、2017年经管帐事务所或者审计机构审计的年度财政情况表（现金流量表、资产负债表、利润表或损益表）。
业绩要求：投标人自2015年8月至今有1个及以上的类似项目执行经验（以中标通知书或合同和谈书或工程竣工验资料为证明）。
诺言要求：投标人自2015年8月至今市场诺言优良，无不良纪录,未被列入最高人民法院官网钟装全王法院失信被执行人名单信息颁布与查问”的失信被执行人（投标人及投标人的法人、掌管人、董、监、高、拟派项目经理、工程治理人员被人民法院列为失信被执行人的，不得参加本次投标，如参加本次投标被查实的，视为不合格投标人，依照有关划定进行处罚）。投标人或投标人的法人、拟派项目经理、拟派技术掌管人不得被“信誉中国（www.creditchina.gov.cn）”、“信誉中国（云南）（www.yncredit.gov.cn）”列入失信被执行人或沉大税收违法案件当事人名单。
注：类似项目业绩是指：签约合同价在 400万元以上的市政公用工程（路路工程）施工业绩。
本次招标不接受结合体投标。
4．投标报名及招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2018年8月28日至2018年9月3日（节假日之表），逐日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00（北京功夫，下同），在正点游戏（普洱市龙生路62号5楼）采办招标文件。
4.2采办招标文件时请携带以下资料供审验方可报名及采办招标文件：
1）企业法人交易牌照副本（原件及彩色复印件）；
2）企业资质证书副本（原件或含有二维码的彩色复印件）；
3）企业安全出产许可证副本（原件及彩色复印件）；
4）拟派项目经理注册建造师证及安全出产查核合格证（原件及彩色复印件）；
5）云南省表企业提供《云南省省表施工、监理企业根基信息登记证》（原件及彩色复印件）；
6）单元介绍信原件（或法人身份证书原件及法人授权委托书原件）；
7）上述（1）至（5）项资料的彩色复印件与（6）项资料装订成册并加盖投标人单元公章一套，不然不予接管其报名资料。
4.3招标文件每套售价 1200.00 元，逾期不售，售后不退。
5．投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止功夫（投标截止功夫，下同）为2018年 9 月17 日15时00分，地址为 普洱市思茅区林源路乾元国际商务酒店1楼会议室 。
5.2逾期投递的或者未投递指定地址的投标文件，招标人不予受理。
6．颁布布告的媒介
本次招标布告同时在中国采购与招标网及中国招标投标公共服务平台 颁布，招标人和招标代理机构对其它网站或媒体转载的布告及布告内容不承担任何责任。
7．联系方式
招标人： 普洱旅投房地产开发有限公司 招标代理：正点游戏
地 址： 普洱市思茅区茶苑路27号 地 址： 普洱市龙生路62号5楼
联系人： 闫开凤 联 系 人： 高伟
电 话： 0879-2889718 电 话： 0879-2312188
2018年8月28日
上一篇：没有了